Tender card #VO-00240

Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla

Information

ID of tender

56681

Name of content of tender

Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla

Tender ref. no.

VO-00240

Public tender journal ref. no.

13852 - MSP

EU journal ref. no.

319447-2024

Type of tender

Nadlimitná zákazka

Type of public tender

Verejná súťaž podľa § 66 (7)

Type of procurement

Construction

Outcome of tender

One-off Contract

Estimated value

2 555 422,76 EUR

Main CPV

45212300-9 - Construction work for art and cultural buildings

Further CPV

45300000-0 - Building installation work
45310000-3 - Electrical installation work
45443000-4 - Facade work
45331100-7 - Central-heating installation work

Tender split into parts

No

The tender is not divided into parts - justification

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti objektu Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Verejný obstarávateľ bude predmetné stavebné práce riešiť ako jedno odovzdanie diela, aby sa vzhľadom na charakter uskutočnenia stavebných prác eliminovalo riziko kolízie zhotoviteľov. Verejný obstarávateľ považuje za nevhodné rozdeliť predmet zákazky na jednotlivé časti, pretože prípadným rozdelením na akékoľvek časti by došlo k výraznému sťaženiu až k zmareniu možnosti úspešného zhotovenia diela.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ posúdil všetky okolnosti, pričom dospel k záveru, že delenie predmetu zákazky nie je účelné, naopak bolo by výrazne kontraproduktívne, a to najmä z dôvodov, že rozdelenie zákazky na časti by pri uskutočnení stavebných prác spôsobovalo časové, personálne, organizačné a právne prekážky, ktoré by sťažovali uskutočniť stavebné práce, zároveň rozdelením zákazky by sa oslabila pozícia verejného obstarávateľa z hľadiska držania záruky a z hľadiska praktickej možnosti vymáhania zodpovednosti u zhotoviteľov.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.

Electronic auction

No

Centralised tender

No

NUTS

SK - Slovenská republika

Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti objektu Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Zníženie energetickej náročnosti spočíva v zateplení objektu, výmene výplňových otvorov, obnove a modernizácie vykurovacieho systému, osvetlení vnútorných priestorov a modernizáciou zdroja prípravy tepla.

Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou ECB MARTIN s.r.o., Bystrička 526, 038 04 Bystrička, IČO: 44404972, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).

Criterion for evaluation of bid

Lowest price

For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk

17.07.2024 09:00:00 (Online access to bids)

Planned opening of bids

17.07.2024 10:00:00

Public Promoter

Subject's name

Banskobystrický samosprávny kraj

Address

Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic

Process supervisor

Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601