Karta veřejné zakázky #VO-00281

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Komenského ulici v Banskej Bystrici

Informace

ID zakázky

64369

Název zakázky

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Komenského ulici v Banskej Bystrici

Číslo spisu VZ

VO-00281

Evidenční číslo zakázky

4734 - MSP Vestník č. 47/2025 - 07.03.2025

Číslo oznámení z TED

146061-2025, číslo vydania série S úradného vestníka: 44/2025 zo dňa 06.03.2025

Režim veřejné zakázky

Nadlimitná zákazka

Druh zadávacího řízení

Verejná súťaž podľa § 66 (7)

Druh veřejné zakázky

Stavební práce

Výsledek veřejné zakázky

Uzavření jednorázové smlouvy

Předpokládaná hodnota

4 555 400,00 EUR

Hlavní CPV kód

45210000-2 - Bytová výstavba

VZ je dělená na části

Ne

Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění

Verejný obstarávateľ má podľa ustanovenia § 28 ods. 2 ZVO povinnosť v prípade, ak nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. V nadväznosti na vyššie uvedenú povinnosť verejný obstarávateľ uvádza nasledovné odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na rekonštrukciu/obnovu existujúceho objektu bývalého SOU stavebného, neskôr dočasného sídla Krajského súdu. Objekt po obnove bude slúžiť pre časť úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, predovšetkým v časti B. Opis predmetu zákazky týchto SP a v prílohách týchto SP.

Na základe uvedených skutočností verejný obstarávateľ pristupuje k predmetnému uskutočneniu stavby ako k jednoliatej stavbe, aby sa minimalizovalo riziko kolízie zhotoviteľov. Vzhľadom na komplexnosť uskutočnenia stavby nie je možné ani vhodné rozdeliť zákazku na časti, keďže takéto rozdelenie by mohlo výrazne sťažiť, prípadne úplne znemožniť plynulé a efektívne uskutočnenie stavby – rekonštrukciu/obnovu administratívnej budovy.

Verejný obstarávateľ poukazuje aj na výkladové stanovisko ÚVO č. 2/2018, kde sa uvádza, že „pri konkrétnych prípadoch môžu existovať aj dôvody technického charakteru, ktoré neumožňujú alebo sťažujú rozdelenie zákazky na časti. Existujú rôzne dôvody, ktoré môžu brániť rozdeleniu zákazky.“

Po dôkladnom posúdení všetkých aspektov verejný obstarávateľ dospel k záveru, že rozdelenie zákazky by bolo kontraproduktívne, a to najmä z dôvodov, že:

- rozdelenie zákazky na časti by pri uskutočnení stavebných prác spôsobovalo časové, personálne, organizačné a právne prekážky, ktoré by sťažovali uskutočniť stavebné práce;

- oslabila by sa pozícia verejného obstarávateľa pri uplatňovaní záruky a vymáhania zodpovednosti u zhotoviteľov.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ nepovažuje za vhodné deliť predmet zákazky, pretože zabezpečenie komplexného a neoddeliteľného uskutočnenia stavby, konkrétne uskutočnenia rekonštrukcie/obnovy objektu bývalého SOU stavebného, neskôr dočasného sídla Krajského súdu, ktorý po obnove bude slúžiť pre časť úradu Banskobystrického samosprávneho kraja je nevyhnutné.

Okrem iných rizík by rozdelenie zákazky viedlo k potrebe koordinácie viacerých zhotoviteľov, čo by mohlo ohroziť riadne plnenie zákazky a vyvolať nejasnosti pri určovaní zodpovednosti v prípade škodovej udalosti.

Elektronická aukce

Ne

Centralizované zadávání

Ne

NUTS

SK - Slovenská republika

Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na rekonštrukciu/obnovu existujúceho objektu bývalého SOU stavebného, neskôr dočasného sídla Krajského súdu. Objekt po obnove bude slúžiť pre časť úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou: HLINA, Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš, (príloha č. 4 k SP), ako aj v Neocenenom položkovom Rozpočte/Výkaze výmer (príloha č. 3 k SP).

Výsledkom bude Zmluva o dielo, ktorá nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a Zákona o slobode informácií, za súčasného predpokladu splnenia odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o Externých zdrojoch.(zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bude uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na základe výzvy vyhlásenej dňa 13.01.2025 na predkladanie projektov s názvom Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách).

Kritérium hodnocení nabídek

Nejnižší nabídková cena

Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky v SP a v prílohách SP.

Zelená zakázka

Ano

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk

09.04.2025 10:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)

Plánované otevírání nabídek

09.04.2025 11:00:00

Zadavatel

Název organizace

Banskobystrický samosprávny kraj

Adresa

Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika

Administrátor VZ

Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600