Tender card #VO-000712

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

Information

ID of tender

68496

Name of content of tender

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

Tender ref. no.

VO-000712

Public tender journal ref. no.

10322 - MSP

EU journal ref. no.

409441-2025

Type of tender

Nadlimitná zákazka

Type of public tender

Verejná súťaž podľa § 66 (7)

Type of procurement

Construction

Outcome of tender

One-off Contract

Estimated value

923 990,24 EUR

Main CPV

45210000-2 - Building construction work

Further CPV

45214200-2 - Construction work for school buildings
45300000-0 - Building installation work
45310000-3 - Electrical installation work
45443000-4 - Facade work
45261000-4 - Erection and related works of roof frames and coverings
45400000-1 - Building completion work

Tender split into parts

No

The tender is not divided into parts - justification

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s komplexnou rekonštrukciou budov Spojenej školy v Poltári. Verejný obstarávateľ bude predmetné stavebné práce riešiť ako jedno odovzdanie diela, aby sa vzhľadom na charakter uskutočnenia stavebných prác eliminovalo riziko kolízie zhotoviteľov. Verejný obstarávateľ považuje za nevhodné rozdeliť predmet zákazky na jednotlivé časti, pretože prípadným rozdelením na akékoľvek časti by došlo k výraznému sťaženiu až k zmareniu možnosti úspešného zhotovenia diela.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ posúdil všetky okolnosti, pričom dospel k záveru, že delenie predmetu zákazky nie je účelné, naopak bolo by výrazne kontraproduktívne, a to najmä z dôvodov, že rozdelenie zákazky na časti by pri uskutočnení stavebných prác spôsobovalo časové, personálne, organizačné a právne prekážky, ktoré by sťažovali uskutočniť stavebné práce, zároveň rozdelením zákazky by sa oslabila pozícia verejného obstarávateľa z hľadiska držania záruky a z hľadiska praktickej možnosti vymáhania zodpovednosti u zhotoviteľov.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.

Electronic auction

No

Centralised tender

No

NUTS

SK - Slovenská republika

Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s komplexnou rekonštrukciou budov vrátane drobných úprav dispozície a debarierizácie objektov. Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou projektantom - spoločnosťou D&T Solutions, s.r.o., so sídlom Magnezitárska 2/A, Košice 04013, IČO: 36 783 099, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).

Criterion for evaluation of bid

Lowest price

For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk

28.08.2025 09:00:00 (Online access to bids)

Planned opening of bids

28.08.2025 10:00:00

Public Promoter

Subject's name

Banskobystrický samosprávny kraj

Address

Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic

Process supervisor

Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601