Karta zamówienia #VO-00281

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Komenského ulici v Banskej Bystrici

Informacje

ID zamówienia

64369

Nazwa zamówienia

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Komenského ulici v Banskej Bystrici

Numer zamówienia

VO-00281

Numer ogłoszenia BZP

4734 - MSP Vestník č. 47/2025 - 07.03.2025

Numer ogłoszenia EU

146061-2025, číslo vydania série S úradného vestníka: 44/2025 zo dňa 06.03.2025

Rodzaj procedury

Nadlimitná zákazka

Tryb zamówienia publicznego

Verejná súťaž podľa § 66 (7)

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Wynik zamówienia publicznego

Zawarcie jednorazowej umowy

Szacunkowa wartość zamówienia

4 555 400,00 EUR

Główny CPV

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie

Verejný obstarávateľ má podľa ustanovenia § 28 ods. 2 ZVO povinnosť v prípade, ak nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. V nadväznosti na vyššie uvedenú povinnosť verejný obstarávateľ uvádza nasledovné odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na rekonštrukciu/obnovu existujúceho objektu bývalého SOU stavebného, neskôr dočasného sídla Krajského súdu. Objekt po obnove bude slúžiť pre časť úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, predovšetkým v časti B. Opis predmetu zákazky týchto SP a v prílohách týchto SP.

Na základe uvedených skutočností verejný obstarávateľ pristupuje k predmetnému uskutočneniu stavby ako k jednoliatej stavbe, aby sa minimalizovalo riziko kolízie zhotoviteľov. Vzhľadom na komplexnosť uskutočnenia stavby nie je možné ani vhodné rozdeliť zákazku na časti, keďže takéto rozdelenie by mohlo výrazne sťažiť, prípadne úplne znemožniť plynulé a efektívne uskutočnenie stavby – rekonštrukciu/obnovu administratívnej budovy.

Verejný obstarávateľ poukazuje aj na výkladové stanovisko ÚVO č. 2/2018, kde sa uvádza, že „pri konkrétnych prípadoch môžu existovať aj dôvody technického charakteru, ktoré neumožňujú alebo sťažujú rozdelenie zákazky na časti. Existujú rôzne dôvody, ktoré môžu brániť rozdeleniu zákazky.“

Po dôkladnom posúdení všetkých aspektov verejný obstarávateľ dospel k záveru, že rozdelenie zákazky by bolo kontraproduktívne, a to najmä z dôvodov, že:

- rozdelenie zákazky na časti by pri uskutočnení stavebných prác spôsobovalo časové, personálne, organizačné a právne prekážky, ktoré by sťažovali uskutočniť stavebné práce;

- oslabila by sa pozícia verejného obstarávateľa pri uplatňovaní záruky a vymáhania zodpovednosti u zhotoviteľov.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ nepovažuje za vhodné deliť predmet zákazky, pretože zabezpečenie komplexného a neoddeliteľného uskutočnenia stavby, konkrétne uskutočnenia rekonštrukcie/obnovy objektu bývalého SOU stavebného, neskôr dočasného sídla Krajského súdu, ktorý po obnove bude slúžiť pre časť úradu Banskobystrického samosprávneho kraja je nevyhnutné.

Okrem iných rizík by rozdelenie zákazky viedlo k potrebe koordinácie viacerých zhotoviteľov, čo by mohlo ohroziť riadne plnenie zákazky a vyvolať nejasnosti pri určovaní zodpovednosti v prípade škodovej udalosti.

Aukcja elektroniczna

Nie

Centralizowane wprowadzanie

Nie

NUTS

SK - Slovenská republika

Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na rekonštrukciu/obnovu existujúceho objektu bývalého SOU stavebného, neskôr dočasného sídla Krajského súdu. Objekt po obnove bude slúžiť pre časť úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou: HLINA, Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš, (príloha č. 4 k SP), ako aj v Neocenenom položkovom Rozpočte/Výkaze výmer (príloha č. 3 k SP).

Výsledkom bude Zmluva o dielo, ktorá nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a Zákona o slobode informácií, za súčasného predpokladu splnenia odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o Externých zdrojoch.(zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bude uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na základe výzvy vyhlásenej dňa 13.01.2025 na predkladanie projektov s názvom Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách).

Wybór kryteriów oceny ofert

Najniższa cena

Cena

z VAT

Komentarz

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky v SP a v prílohách SP.

Zielone zamówienie

Tak

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk

09.04.2025 10:00:00 (Online otwarcie ofert)

Planowane otwarcie ofert

09.04.2025 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego

Banskobystrický samosprávny kraj

Adres

Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka

Osoba odpowiedzialna

Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600