Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Obnova MŠ na Fedinovej č.7, Bratislava “ (ďalej iba „PDRS“) bude vypracovaná v nižšie uvedenom členení aj pre konanie na stavebné povolenie.
Predmet zákazky :
Projektová dokumentácia pre obnovu MŠ na Fedinovej č.7, Bratislava-Petržalke, v rozsahu PDRS, projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby (ďalej len „PSV“) a odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“).
Požiadavky na vypracovanie PDRS obsahujú rekonštrukciu a obnovu priestorov pavilónu detských jaslí, školníckeho bytu, jestvujúcej MŠ a jestvujúcich komerčných prevádzok v objekte, ktoré budú v tomto objekte zrušené. Etapizácia: 1.etapa blok C, 2.etapa blok A a B, obe etapy budú odovzdané súčasne.
Požiadavky na vypracovanie PDRS pre jednotlivé profesie:
1 Architektonicko -stavebné riešenie:
- zameranie a preverenie skutkového stavu objektu pre potreby rekonštrukcie
- vypracovanie dispozičných zmien a novej dispozície pre 9 tried, 200 detí / pre obe etapy PD spolu/, v objekte pre účely prevádzky materskej školy, podľa
platnej STN, požiadaviek RUVZ , IP a požiadaviek vedenia MŠ
- statické posúdenie jestvujúceho stavu objektu a konštrukčných zásahov do
jestvujúcej dispozície
- obnova jestvujúceho stavu jedálne a priľahlých priestorov
- plán BOZP a PO pre realizáciu stavebných prác
2 Elektroinštalácie:
- vypracovanie projektu pre novú inštaláciu silno a slabo prúdové rozvody a pre dátové rozvody, podľa STN a požiadaviek vedenia MŠ, zabezpečenie EZS, preveriť NN elektro prípojku do objektu
3 Zdravotechnické inštalácie:
- Posúdiť stav hlavných rozvodov vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie a
uzatváracích armatúr, v prípade potreby navrhnúť ich výmenu
- Zhotovenie lokálne nových potrebných rozvodov vodovodného potrubia studenej
a teplej vody, splaškovej kanalizácie od zariaďovacích predmetov zdravotechniky
k hlavným rozvodom vody, napojenie na verejnú kanalizáciu. V prípade potreby
navrhnúť ich výmenu. Výmena všetkých zariaďovacích predmetov.
4 Plynoinštalácia
- Posúdiť stav hlavných rozvodov vnútornej inštalácie, prípadná lokálna výmena inštalácie ku spotrebičom , navrhnúť prípadne nové riešenie pre MŠ v zmysle hygienických predpisov a požiadaviek a príslušných STN
5 Vzduchotechnika:
- Posúdiť stav hlavných rozvodov vzduchotechniky a odvetrania , v prípade potreby navrhnúť ich výmenu alebo navrhnúť nové riešenie pre MŠ v zmysle hygienických predpisov a požiadaviek a príslušných STN.
6 Vykurovanie:
- Posúdiť stav hlavných rozvodov vykurovania a uzatváracích armatúr, v prípade potreby navrhnúť ich výmenu
- posúdiť jestvujúci stav vykurovacích telies, prípadná výmena vykurovacích telies ústredného kúrenia
- posúdiť stav jestvujúcej lokálnej kotolne, prípadne výmena kotla a zásobníka TUV
- návrh vyregulovania hydraulického systému UK + tlaková skúška
7 Požiarna bezpečnosť stavby:
- Vypracovanie projektu požiarnej ochrany stavby pre MŠ podľa STN
8 POV- projekt organizácie výstavby
- Vypracovanie projektu organizácie výstavby podľa etáp
9 Rozpočet stavby a výkaz výmer
-Vypracovanie položkového výkazu výmer /s figúrami výpočtu / a položkového rozpočtu pre jednotlivé etapy , / 1.etapa a 2.Etapa zvlášť / v Excel forme /tabuľke/
7 Ostatné požiadavky:
- PDRS bude vypracovaná v podrobnosti zodpovedajúcej Sadzobníku pre navrhovanie cien projektových prác a IČ UNIKA 2021,
- pre potreby vypracovanie projektovej dokumentácie je nutné zamerať skutkový stav,
- v PDRS požadujeme dodať výkaz výmer, použiteľný vo výberovom konaní na výber zhotoviteľa stavby v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní - v PDRS požadujeme dodať položkový rozpočet rekonštrukcie v členení po jednotlivých činnostiach
- PDRS požadujeme dodať v 6-paré pre každú etapu v tlačenej forme farebne a 2x v elektronickej forme na DVD nosiči /dwg a PDF/.
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Stavby (PSV) bude obsahovať: zakreslené zmeny, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, ktoré sú odsúhlasené stavebným úradom rovnako ako realizačný projekt.
Požiadavky na výkon odborného autorského dozoru
Rozsah OAD:
Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje vykonať aj odborný autorský dohľad -občasný(ďalej len „OAD“) , pre jednotlivé etapy zvlášť/ 1. Etapa, 2.Etapa / v zmysle Sadzobníka UNIKA počas realizácie stavebných prác , za účelom posúdenia ich súladu s dodanou PDRS, v maximálnom rozsahu 40 hodín.