Tender card #VO-00281

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Komenského ulici v Banskej Bystrici

Information

ID of tender

64369

Name of content of tender

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Komenského ulici v Banskej Bystrici

Tender ref. no.

VO-00281

Public tender journal ref. no.

4734 - MSP Vestník č. 47/2025 - 07.03.2025

EU journal ref. no.

146061-2025, číslo vydania série S úradného vestníka: 44/2025 zo dňa 06.03.2025

Type of tender

Nadlimitná zákazka

Type of public tender

Verejná súťaž podľa § 66 (7)

Type of procurement

Construction

Outcome of tender

One-off Contract

Estimated value

4 555 400,00 EUR

Main CPV

45210000-2 - Building construction work

Tender split into parts

No

The tender is not divided into parts - justification

Verejný obstarávateľ má podľa ustanovenia § 28 ods. 2 ZVO povinnosť v prípade, ak nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. V nadväznosti na vyššie uvedenú povinnosť verejný obstarávateľ uvádza nasledovné odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na rekonštrukciu/obnovu existujúceho objektu bývalého SOU stavebného, neskôr dočasného sídla Krajského súdu. Objekt po obnove bude slúžiť pre časť úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, predovšetkým v časti B. Opis predmetu zákazky týchto SP a v prílohách týchto SP.

Na základe uvedených skutočností verejný obstarávateľ pristupuje k predmetnému uskutočneniu stavby ako k jednoliatej stavbe, aby sa minimalizovalo riziko kolízie zhotoviteľov. Vzhľadom na komplexnosť uskutočnenia stavby nie je možné ani vhodné rozdeliť zákazku na časti, keďže takéto rozdelenie by mohlo výrazne sťažiť, prípadne úplne znemožniť plynulé a efektívne uskutočnenie stavby – rekonštrukciu/obnovu administratívnej budovy.

Verejný obstarávateľ poukazuje aj na výkladové stanovisko ÚVO č. 2/2018, kde sa uvádza, že „pri konkrétnych prípadoch môžu existovať aj dôvody technického charakteru, ktoré neumožňujú alebo sťažujú rozdelenie zákazky na časti. Existujú rôzne dôvody, ktoré môžu brániť rozdeleniu zákazky.“

Po dôkladnom posúdení všetkých aspektov verejný obstarávateľ dospel k záveru, že rozdelenie zákazky by bolo kontraproduktívne, a to najmä z dôvodov, že:

- rozdelenie zákazky na časti by pri uskutočnení stavebných prác spôsobovalo časové, personálne, organizačné a právne prekážky, ktoré by sťažovali uskutočniť stavebné práce;

- oslabila by sa pozícia verejného obstarávateľa pri uplatňovaní záruky a vymáhania zodpovednosti u zhotoviteľov.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ nepovažuje za vhodné deliť predmet zákazky, pretože zabezpečenie komplexného a neoddeliteľného uskutočnenia stavby, konkrétne uskutočnenia rekonštrukcie/obnovy objektu bývalého SOU stavebného, neskôr dočasného sídla Krajského súdu, ktorý po obnove bude slúžiť pre časť úradu Banskobystrického samosprávneho kraja je nevyhnutné.

Okrem iných rizík by rozdelenie zákazky viedlo k potrebe koordinácie viacerých zhotoviteľov, čo by mohlo ohroziť riadne plnenie zákazky a vyvolať nejasnosti pri určovaní zodpovednosti v prípade škodovej udalosti.

Electronic auction

No

Centralised tender

No

NUTS

SK - Slovenská republika

Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na rekonštrukciu/obnovu existujúceho objektu bývalého SOU stavebného, neskôr dočasného sídla Krajského súdu. Objekt po obnove bude slúžiť pre časť úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou: HLINA, Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš, (príloha č. 4 k SP), ako aj v Neocenenom položkovom Rozpočte/Výkaze výmer (príloha č. 3 k SP).

Výsledkom bude Zmluva o dielo, ktorá nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a Zákona o slobode informácií, za súčasného predpokladu splnenia odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o Externých zdrojoch.(zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bude uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na základe výzvy vyhlásenej dňa 13.01.2025 na predkladanie projektov s názvom Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách).

Criterion for evaluation of bid

Lowest price

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky v SP a v prílohách SP.

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk

09.04.2025 10:00:00 (Online access to bids)

Planned opening of bids

09.04.2025 11:00:00

Public Promoter

Subject's name

Banskobystrický samosprávny kraj

Address

Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic

Process supervisor

Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600